ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ПЕНИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА Договором подряда на капитальное строительство от 2 февраля 1992 г. N 5, заключенным нами со строительно-монтажным трестом Челябоблстрой-11, предусмотрено к сдаче в эксплуатацию в сентябре 1992 г. общежитие на 525 человек. Фактически строительство общежития было закончено 4 ноября 1992 г., т.е. с просрочкой 35 дней, что подтверждается актом государственной, приемочной комиссии. На основании п. 10 Особых условий к упомянутому договору ответчик обязан уплатить нам пеню в размере 0,05 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ объекта за каждый день просрочки, а всего 96 250 руб. (0,05 % от сметной стоимости строительно-монтажных работ по общежитию 5 500 000 руб. 2750 руб. х 35 дней просрочки). Нашу претензию от 18 ноября 1992 г. N 7/214 ответчик не признал, ссылаясь на то, что общежитие рабочая комиссия приняла своевременно - 28 сентября 1992 г. Возражение ответчика нельзя признать обоснованным, поскольку согласно п. 8 постановления Совета Министров СССР от 23 января 1981 г. N 105 датой ввода объекта строительства в эксплуатацию считается дата подписания акта государственной приемочной комиссией. Общежитие своевременно не было закончено строительством в связи с устранением ответчиком дефектов и недоделок, перечисленных в приложении к акту приемки объекта рабочей комиссией. Просим взыскать с ответчика пеню за несвоевременное окончание строительства общежития в сумме 96 250 руб. и расходы по госпошлине в сумме 9625 руб. Приложения: 1. Выписка из договора подряда на капитальное строительство от 2 февраля 1992 г. N 5 и Особых условий к нему. 2. Копия графика производства строительно-монтажных работ по общежитию. 3. Выписка из акта государственной приемочной комиссии от 4 ноября 1992 г. 4. Копия претензии от 18 ноября 1992 г. N 7/214. 5. Ответ на претензию от 12 декабря 1992 г. N 3/15. 6. Квитанция от 25 декабря 1992 г. N 17 об отправке копии искового заявления ответчику. 7. Платежное поручение от 25 декабря 1992 г. N 23 по уплате гопошлины.